及时化解引发的物业租赁、劳动用工、合同违约等矛盾纠纷，将矛盾化解在萌芽状态。主动跟进中小微企业法律服务需求，为生产经营困难、濒临破产的中小微企业提供法律帮助，为农民工在防控期间劳动就业和劳务纠纷等提供法律援助。《指南》提出，打造多样化公益法律服务平台载体，增强服务实效性。在中国法律服务网和省级公共法律服务网络、热线平台开通“企业复工复产法律服务”专区(线)，组织公司、金融、劳动等专业律师提供“7ⅹ24”法律咨询。司法行政机关、律师协会会同工商联等部门，开展企业复工复产“法治体检”专项公益法律服务行动，通过远程服务、网络问诊等方式，帮助企业解决法律问题。组建律师公益法律服务团、律师志愿者...

法一是公共法律服务制度日趋完善，国家制定了律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁、人民调解、法治宣传等方面的法律法规，司法部和各地制定了一系列规章、地方性法规和规范性文件，为公共法律服务工作提供了制度保障。二是公共法律服务机构和队伍规模达到历史高水平。全国律师事务所、公证处、司法鉴定中心、仲裁委员会、人民调解组织等机构总数达到，各类法律服务人员达到420万人。三是公共法律服务三大平台建成、运行良好。截至2018年底，共建成县级公共法律服务中心2917个、乡镇（街道）公共法律服务工作站39380个，覆盖率分别为，实体平台普及化目标基本实现，中国法律服务网功能不断完善，12348公共法律服务...

1)达到一定标准的全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；(2)使用国际组织或者外国、援助资金的项目；(3)发改委会同有关部门制定报批准的大型基础设施、公用事业等项目；(4)达到一定标准的上述三类项目勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等的采购。从该规定得出的结论是，民营资金投资的工程项目不属于强制招标范畴，但自主采用招标程序的，则发生适用《招标投标法》以及“黑白合同”结算规则之法律后果。法律依据为《司解二》第九条：“发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质性内容，当事人请求以中标合同作为结算建设工程价款依据的，人...

而且向贫困地区和重点人群进行资源倾斜。工作重点是保障基本公共法律服务供给；缩小城乡公共法律服务差距；提高区域公共法律服务均等化水平。三是拓展创新法律服务领域，满足人民群众多元化法律服务需求。随着经济社会的不断发展，人民群众对公共法律服务的需求呈现出多层次、多领域、个性化的特点。公共法律服务要坚持需求导向，深化公共法律服务供给侧，大力拓展业务领域，更好地满足人民群众在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面日益增长的需求。工作重点是巩固拓展民生领域法律服务，围绕国家确立的重点公共服务领域，大力拓展教育、就业、社会保障、医疗卫生、住房保障、文化体育等领域的法律服务；提高专业领域的公共法律服...

一、引言2019年3月15日，国家发展和委员会、住房和城乡建设部就房屋建筑和市政基础设施领域推进全过程工程咨询服务联合印发《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》指出，以工程建设环节为重点推进全过程咨询，工程建设环节相应包括招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等。表面上看，《意见》对律师提供工程项目咨询服务的影响不大，但结合2019年2月1日起施行的《**高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》(以下简称《司解二》)的相关规定，《意见》的出台在很大程度上对律师的咨询业务素养提出了更高的要求和契合之机遇。尤其是《司解二》...

上市公司章程指引上市公司章程指引（2016年9月30日修订公布，根据2019年4月17日《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》修订）目录章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份（作品管理、运营）授权书授权书本人现将本人已创作及将来创作完成的全部美术作品（含书法作品）及其全部著作财产权不可撤销的授予公司管理、运营。公司有权以其公司名义处置、处分（包括但不限美术作品著作权许可使用合同美术作品著作权许可使用合同甲方（许可方）：法定代表人：授权代理人：联系电话：通讯地址：乙方（被许可方）：法定代表人：授权代理人：美术作品及著作权经纪合同美术作品及著作权经纪合同甲方：住所地：法定代表人：联系电话：电...

他可以摆平这个案件。一来二去，他倒是久病成医，摇身一变，也成了“代理人”了。二、中端市场第二个服务市场是中端市场。这一市场主要是针对在市场经济中存在着大量的中小企业。这些中小企业的需求是多方面的，它们所形成的法律服务市场与其他类型法律服务市场相比，有其明显的区别。根据统计，我国中小企业已超过800万家，占我国企业总数的99%以上。虽然这些企业规模并不很大，但其内部法律事务并不因其规模小而减少。相反，“中小企业也面临许多困难和问题，特别是与大企业相比，在获得资金、技术、人才和信息、包括中介服务等方面遇到的困难更大，在市场竞争中处于弱势地位。”恰恰由于这些企业的困难，导致这些企业在发展中更...

对提供服务人员的要求也不是很高。实习律师、实习完毕刚刚拿到执业证的律师，往往是这个层次中提供法律服务的主体。当然，也存在不少非律师执业人员。主要有：①已考取律师资格，但没有申领律师执业证的人员；②公检法系统退休但无律师执业证的人员；③法院清退的部分临时人员；④按规定只能为本企业提供法律服务的企业法律顾问；⑤企业、市场的保卫干部；⑥其他无证非法从事有偿法律服务的人员。（五）市场竞争的无序性在此层次中，律师之间、律师与非律师之间的不正当竞争现象严重。因为该层次法律服务的成本相对较低，且存在诸多法律服务主体，既存在肆意漫天要价现象，又存在胡乱压价的不正当竞争，既损害了客户的合法权益，又损害了...

《江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的解答》第7条也规定：“发包人能否以承包人未开具发票作为拒绝支付工程款的先履行抗辩权事由？发包人以承包人未开具发票为由拒绝支付工程款的，不予支持，当事人另有明确约定的除外。”四、律师在履约阶段提供工程项目签约阶段提供法律服务之要点11.履约阶段提供法律服务之起点和落脚点均在于有效的施工合同。律师在工程项目履约阶段提供法律咨询服务的必须以有效的施工合同和法律法规及司法解释的规定作为依据，尤其是对工程价款调整之法律意见更是如此。下图为依据2013版《建设工程工程量清单计价规范》中所列明的合同价款调整事项。12.对工程价款结算协议之...

《江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的解答》第7条也规定：“发包人能否以承包人未开具发票作为拒绝支付工程款的先履行抗辩权事由？发包人以承包人未开具发票为由拒绝支付工程款的，不予支持，当事人另有明确约定的除外。”四、律师在履约阶段提供工程项目签约阶段提供法律服务之要点11.履约阶段提供法律服务之起点和落脚点均在于有效的施工合同。律师在工程项目履约阶段提供法律咨询服务的必须以有效的施工合同和法律法规及司法解释的规定作为依据，尤其是对工程价款调整之法律意见更是如此。下图为依据2013版《建设工程工程量清单计价规范》中所列明的合同价款调整事项。12.对工程价款结算协议之...

一、引言2019年3月15日，国家发展和委员会、住房和城乡建设部就房屋建筑和市政基础设施领域推进全过程工程咨询服务联合印发《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》指出，以工程建设环节为重点推进全过程咨询，工程建设环节相应包括招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等。表面上看，《意见》对律师提供工程项目咨询服务的影响不大，但结合2019年2月1日起施行的《**高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》(以下简称《司解二》)的相关规定，《意见》的出台在很大程度上对律师的咨询业务素养提出了更高的要求和契合之机遇。尤其是《司解二》...

是依托工具的应用力来圈用户，再搭建平台。狭义法律服务本身可能很难产品化，但一些周边的程序性的相关衍生产业其实可以打造成一定的互联网产品。产品能产生大量用户群的话，会带来什么效益不好说，也许能创造奇迹呢。废话了这么多，应该能看出本小律的个人看法了吧。总结一下就是，个人认为******本质的法律服务（狭义的法律服务）是个人和性很强的服务领域，不太能够在线进行，还企图嚷嚷着要做在线法律服务的人本小律觉得还是省省吧。那互联网法律的意义又何在呢？除了法律信息资源所形成的大数据意义以及法律工具互联网化发展所带来的便捷性，和一定量相对程序性可复制度高的法律产品之外，我们还有什么可做的？其实本小律觉得...

准确把握我国公共法律服务的科学内涵公共法律服务既是公共服务，也是具有公共性的法律服务，是两者的交集。我国的公共法律服务具有特殊内涵。具体而言，我国的公共法律服务是我国公共职能的重要组成部分，是依法治国的基础性、服务性和保障性工作，是由党委领导、主导、社会参与，为满足各类主体在社会公共生活中日益增长的法律服务需求而提供的公共法律服务设施、服务产品、服务活动以及其他相关法律服务，主要包括法治宣传教育、律师、公证、法律援助、基层法律服务、法律顾问、调解、仲裁、司法鉴定、法律职业资格考试等方面。公共法律服务既包括无偿或公益性法律服务，也包括面向社会公众有偿性的法律服务。我国公共法律服务具有不同...

准确把握我国公共法律服务的科学内涵公共法律服务既是公共服务，也是具有公共性的法律服务，是两者的交集。我国的公共法律服务具有特殊内涵。具体而言，我国的公共法律服务是我国公共职能的重要组成部分，是依法治国的基础性、服务性和保障性工作，是由党委领导、主导、社会参与，为满足各类主体在社会公共生活中日益增长的法律服务需求而提供的公共法律服务设施、服务产品、服务活动以及其他相关法律服务，主要包括法治宣传教育、律师、公证、法律援助、基层法律服务、法律顾问、调解、仲裁、司法鉴定、法律职业资格考试等方面。公共法律服务既包括无偿或公益性法律服务，也包括面向社会公众有偿性的法律服务。我国公共法律服务具有不同...

需要我们时刻对标人民群众的法治需求，千方百计地满足人民群众的法治需求。为此，我们强化了督促检查和考核评估，建立健全了公共法律服务质量评价、监督和失信惩戒机制，通过岗位责任制、服务承诺制、首问负责制、限时办结制、服务公开制、群众满意度测评等机制，促进公共法律服务机构和人员依法诚信执业，不断提高服务质量。在公共法律服务质量评价、监督和失信惩戒机制中，我们坚持以人民为中心的发展思想，形成了以人民群众知晓率、优先率、满意率为主的工作评价和监督机制，积极开展公共法律服务同步评价，在服务中及时评价、考核，做到随时评价、随单评价，服务一次、办事一次，就接受服务对象评价一次，强化服务监督。在以人民群众...

当事人有权委托其认为具备造价专业知识的任何主体就双方之间的工程造价提供咨询服务并出具咨询意见。【参见笔者前文：《如何有效质证工程造价司法鉴定意见》】14.对以房抵债协议的审核。以房抵债协议由于系发承包双发真实的意思表示，因而其原则上系属有效协议，《江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的解答》对此亦予以了认可，除非出现无效或者可撤销之情形；但不得不考虑的问题在于两点【参见笔者前文：《施工单位在建设工程施工合同纠纷中的财产保全相关法律问题研究》】：其一，以房抵债协议之无效问题的规避。《司解二》条第二款规定：“招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、...

他可以摆平这个案件。一来二去，他倒是久病成医，摇身一变，也成了“代理人”了。二、中端市场第二个服务市场是中端市场。这一市场主要是针对在市场经济中存在着大量的中小企业。这些中小企业的需求是多方面的，它们所形成的法律服务市场与其他类型法律服务市场相比，有其明显的区别。根据统计，我国中小企业已超过800万家，占我国企业总数的99%以上。虽然这些企业规模并不很大，但其内部法律事务并不因其规模小而减少。相反，“中小企业也面临许多困难和问题，特别是与大企业相比，在获得资金、技术、人才和信息、包括中介服务等方面遇到的困难更大，在市场竞争中处于弱势地位。”恰恰由于这些企业的困难，导致这些企业在发展中更...

时代的一粒灰，落在个人头上，就是一座山。当城市静止下来，人们才有了更多的思考时间。当守在家人身边，人们才意识到原来的是陪伴。当外卖小哥不再送货，人们才想起来忘记和他们说一声谢谢。当和同事都成了电话里的声音，人们才意识到原来能去上班是多么珍贵。2019年末至今，武汉肺炎持续发酵。如今已经到了2月中旬，的拐点还未到来。面对这次大危机，所有人面临的困难是一样的。而对于每一个小微企业来说，除了提高对行业的认知以外，还需要学会如何依靠法律减少损失，降低风险。作为法律从业者，我们虽不能去抢救病人，但我们可以冲到前面为您解决法律问题。请相信：不管您有什么法律问题，我们都在。中律纵横从开始正式上线“专...

及时化解引发的物业租赁、劳动用工、合同违约等矛盾纠纷，将矛盾化解在萌芽状态。主动跟进中小微企业法律服务需求，为生产经营困难、濒临破产的中小微企业提供法律帮助，为农民工在防控期间劳动就业和劳务纠纷等提供法律援助。《指南》提出，打造多样化公益法律服务平台载体，增强服务实效性。在中国法律服务网和省级公共法律服务网络、热线平台开通“企业复工复产法律服务”专区(线)，组织公司、金融、劳动等专业律师提供“7ⅹ24”法律咨询。司法行政机关、律师协会会同工商联等部门，开展企业复工复产“法治体检”专项公益法律服务行动，通过远程服务、网络问诊等方式，帮助企业解决法律问题。组建律师公益法律服务团、律师志愿者...

时代的一粒灰，落在个人头上，就是一座山。当城市静止下来，人们才有了更多的思考时间。当守在家人身边，人们才意识到原来的是陪伴。当外卖小哥不再送货，人们才想起来忘记和他说一声谢谢。当和同事都成了电话里的声音，人们才意识到原来能去上班是多么珍贵。2019年末至今，武汉肺炎持续发酵。如今已经到了2中旬，的拐点还未到来。面对这次大危机，所有人面临的困难是一样的。而对于每一个小微企业来说，除了提高对行业的认知以外，还需要学会如何依靠法律减少损失，降低风险。作为法律从业者，我们虽不能去抢救病人，但我们可以冲到前面为您解决法律问题。请相信：不管您有什么法律问题，我们都在。中律纵横从开始正式上线“专享法...

比如对企业期权、期股激励制度的设计，律师主要是设计制度及操作方案。。比如对企业破产，律师主要是代理企业向法院提出申请，并参加破产管理。3、律师为企业提供专项法律服务的主要程序，律所与企业签订《专项法律服务合同书》。律师为顾问单位提供专项法律服务的，顾问单位须另行交纳专项法律服务律师费。。提出法律可行性分析意见。或起草相关法律文书。、监督相关人员对法律文书的签署。完善登记备案手续。《专项法律服务合同书》的约定，完成全部专项法律工作后，向律所提交专项法律工作总结报告归档。十一、律师对企业纠纷的协调处理工作流程律师协商处理企业纠纷的主要方式1、谈判方式。即顾问律师企业参加与纠纷的另一方举行的...

时代的一粒灰，落在个人头上，就是一座山。当城市静止下来，人们才有了更多的思考时间。当守在家人身边，人们才意识到原来的是陪伴。当外卖小哥不再送货，人们才想起来忘记和他说一声谢谢。当和同事都成了电话里的声音，人们才意识到原来能去上班是多么珍贵。2019年末至今，武汉肺炎持续发酵。如今已经到了2中旬，的拐点还未到来。面对这次大危机，所有人面临的困难是一样的。而对于每一个小微企业来说，除了提高对行业的认知以外，还需要学会如何依靠法律减少损失，降低风险。作为法律从业者，我们虽不能去抢救病人，但我们可以冲到前面为您解决法律问题。请相信：不管您有什么法律问题，我们都在。中律纵横从开始正式上线“专享法...

1)达到一定标准的全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；(2)使用国际组织或者外国、援助资金的项目；(3)发改委会同有关部门制定报批准的大型基础设施、公用事业等项目；(4)达到一定标准的上述三类项目勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等的采购。从该规定得出的结论是，民营资金投资的工程项目不属于强制招标范畴，但自主采用招标程序的，则发生适用《招标投标法》以及“黑白合同”结算规则之法律后果。法律依据为《司解二》第九条：“发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质性内容，当事人请求以中标合同作为结算建设工程价款依据的，人...

对于该条约定需要建基于发承包双方相互博弈之基础上予以明确。类似地，对于工期顺延、索赔及反索赔程序、签证程序等亦需就“视为条款”予以足够的重视。9.完善共同委托机构、人员出具造价咨询意见条款。《司解二》第十三条规定：“当事人在诉讼前共同委托有关机构、人员对建设工程造价出具咨询意见，诉讼中一方当事人不认可咨询意见申请鉴定的，人民法院应予准许，但双方当事人明确表示受该咨询意见约束的除外。”针对该条内容，需要关注“但书”部分；即在审核施工合同时，如果当事人双方在签约前能够形成委托有关机构、人员出具造价咨询意见的，需要在施工合同中明确，甲乙双方一致同意受该机构、人员出具的造价咨询意见的约束，否则...

对于该条约定需要建基于发承包双方相互博弈之基础上予以明确。类似地，对于工期顺延、索赔及反索赔程序、签证程序等亦需就“视为条款”予以足够的重视。9.完善共同委托机构、人员出具造价咨询意见条款。《司解二》第十三条规定：“当事人在诉讼前共同委托有关机构、人员对建设工程造价出具咨询意见，诉讼中一方当事人不认可咨询意见申请鉴定的，人民法院应予准许，但双方当事人明确表示受该咨询意见约束的除外。”针对该条内容，需要关注“但书”部分；即在审核施工合同时，如果当事人双方在签约前能够形成委托有关机构、人员出具造价咨询意见的，需要在施工合同中明确，甲乙双方一致同意受该机构、人员出具的造价咨询意见的约束，否则...

公布裁判文书的质量和公布力度在此暂不进行深化讨论，但这本身已法治进程的一个大步。此外，2011年底开始，为了贯彻落实案例指导制度，总结审判经验、统一法律适用，高院开始公布系列的指导性案例。这对全国的司法系统工作人员以及法律工作和从业人员都带来了极大的便利。本文旨在探讨互联网下的法律服务，因此关于法治发展之类的宏观大论就姑且一概略过（当然，身为律界小辈，这类宏观大义的东西也还无力也无眼界探讨）。而在此之外，个人认为法律信息资源的互联网化大的意义莫过于当下时兴的一个词----大数据。指导性案例的直接引导意义自是不必说，千万裁判文书的公布将会带来怎样的价值，以及在这个神奇的互联网时代下将...

主动作为，努力为促进我国经济社会发展提供质量高效的涉外法律服务。坚持创新发展。主动适应经济新常态和对外开放新格局，积极推进涉外法律服务业务创新、方式方法创新和管理创新，不断丰富服务载体，提高涉外法律服务能力和水平。坚持统筹兼顾。统筹好国内和国际两个大局，促进涉外法律服务业发展的速度、规模、质量与开放型经济发展相协调，实现涉外法律服务业整体协调发展。坚持立足国情。从我国国情和法律服务业实际出发，遵循发展规律，充分发挥主管部门、行业协会和法律服务机构的作用，共同推进涉外法律服务业发展。（三）主要目标。到2020年，发展涉外法律服务业的制度和机制基本健全，涉外法律服务领域有效拓展，服务质量明...

但监理制度在实践中确未能发挥其应有的作用，致使因监理之工作事项引起发承包双方争议之现象层出不穷。为典型的表现即是司法实践对**有监理一方签确的施工文件是否具有法律效力所产生的认识不一。【参见笔者前文：《*有监理签确的施工文件有效么》及《监理日志(记)等监理文件资料可否作为“呈堂证供”》二文】律师在审核施工合同时，应注意对监理条款的明确约定，尤其是对监理是否有权单方签署有关工程变更、索赔、签证、工期顺延、工程价款支付、结算以及施工方案改变等内容作出明确约定。7.设计契合实益的工期条款。工期作为发承包双方重视的三大要素(即价款、工期、质量)之一，无论对于发包人还是承包人都具有重要的法律价值...

时代的一粒灰，落在个人头上，就是一座山。当城市静止下来，人们才有了更多的思考时间。当守在家人身边，人们才意识到原来的是陪伴。当外卖小哥不再送货，人们才想起来忘记和他说一声谢谢。当和同事都成了电话里的声音，人们才意识到原来能去上班是多么珍贵。2019年末至今，武汉肺炎持续发酵。如今已经到了2中旬，的拐点还未到来。面对这次大危机，所有人面临的困难是一样的。而对于每一个小微企业来说，除了提高对行业的认知以外，还需要学会如何依靠法律减少损失，降低风险。作为法律从业者，我们虽不能去抢救病人，但我们可以冲到前面为您解决法律问题。请相信：不管您有什么法律问题，我们都在。中律纵横从开始正式上线“专享法...

及时化解引发的物业租赁、劳动用工、合同违约等矛盾纠纷，将矛盾化解在萌芽状态。主动跟进中小微企业法律服务需求，为生产经营困难、濒临破产的中小微企业提供法律帮助，为农民工在防控期间劳动就业和劳务纠纷等提供法律援助。《指南》提出，打造多样化公益法律服务平台载体，增强服务实效性。在中国法律服务网和省级公共法律服务网络、热线平台开通“企业复工复产法律服务”专区(线)，组织公司、金融、劳动等专业律师提供“7ⅹ24”法律咨询。司法行政机关、律师协会会同工商联等部门，开展企业复工复产“法治体检”专项公益法律服务行动，通过远程服务、网络问诊等方式，帮助企业解决法律问题。组建律师公益法律服务团、律师志愿者...